二建考点；工期可以顺延的情形

知识点：工期顺延

可以顺延的情形：

（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；

（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常地进行；

（4）设计变更和工程量增加；

（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

（6）不可抗力；

（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

程序：

（1）承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。

（2）工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

【例题】某建设工程承包人在工程完工后于2月1日提交了竣工验收报告，发包人未组织验收；3月1日工程由发包人接收；4月1日承包人提交了结算文件，发包人迟迟未予结算；6月1日承包人起诉至人民法院。该工程应付款时间为（　）。

A.2月1日

B.4月1日

C.3月1日

D.6月1日

  『正确答案』C

更多培训课程，学习资讯，课程优惠等学校信息，请进入 漯河源汇区二级建造师培训漯河郾城区二建培训漯河召陵区二建培训 网站详细了解，免费咨询电话：400-998-6158